海南省疫情工程索赔(海南疫情举报)

本文目录一览：

• 〖壹〗 、新冠肺炎疫情期间建设工程施工企业面临的风险
• 〖贰〗
  、颠覆认知:工期索赔成功的钥匙,监理/发包人签字并不是最重要的那一把...
• 〖叁〗、新冠之下,承包商如何捍卫自己的权益
• 〖肆〗 、疫情导致工程施工延误的工期 、费用是否可以索赔?

新冠肺炎疫情期间建设工程施工企业面临的风险

〖壹〗、新冠肺炎疫情期间建设工程施工企业面临的风险主要包括工期延误
、材料等成本费用增加、复工后管理费用增加 、人员感染导致全面停工及违约风险
、盲目赶工或降低标准带来的多重风险 。

〖贰〗、企业破产：对主营业务良好且疫情发生前资金流正常，但仅因疫情影响造成短期资金困难而不能清偿到期债务的企业 ，若债权人申请破产的
，人民法院应严格审慎把握破产原因认定，一般不予认定其具备破产原因 ，不应受理企业破产申请
。

〖叁〗 、事件核心：聚集性感染与法律追责感染情况东莞市沙田镇某工地发生聚集性感染
，4名人员先后确诊新冠肺炎。事件暴露工地人员密集
、防疫措施缺失等风险 。法律追责2月25日，东莞市公安局沙田分局通报 ，工地人员徐某因涉嫌妨害传染病防治罪被立案调查
。

〖肆〗、成都：6月16日，成都市住建局发文强调：建设工程项目经理是项目新冠疫情防控的第一责任人
，项目相关单位要完善疫情防控相关制度，设置疫情防控管理员 ，保障疫情防控经费
，确保疫情防控责任落实到位，防控措施执行到位 ，防控应急管控到位。

颠覆认知:工期索赔成功的钥匙,监理/发包人签字并不是最重要的那一把...

签字难题：承包人提出索赔后
，常在监理环节被否决或压着不签字，发包人现场管理人员也因不敢或不愿签而使流程受阻 。

新冠之下,承包商如何捍卫自己的权益

〖壹〗 、在新冠疫情期间 ，承包商应积极与业主和监理工程师沟通
，共同协商解决方案。通过沟通，可以增进彼此的理解和信任 ，减少误解和纠纷的发生
。同时
，也可以共同制定应对措施，减轻新冠疫情对项目的影响。

〖贰〗
、你好楼主 ，美国之所以临时豁免华为，是因为他们扛不住了 。因为真的断了华为
，他们也没有什么可用的设备，所以 ，没有办法
，他们只能是让华为再继续上了
。所以我认为这应该是华为胜利的前奏。可以在美国的国防大楼使用，可以称得上是非常牛了 。支持国产支持华为 ，不远的将来
，华为肯定可以突破重围
。

〖叁〗、阿斯利康一直都在为自己找借口。该公司发言人宣称自己所做的所有实验都是比较高等的标准，在他们口中 ，计量错误是因承包商所致
，发现错误后阿斯利康的实验团队立刻就通知监管机构，在得到允许以后 ，自己才这么做的 。

〖肆〗 、汽车产量第一 随着国内汽车品质的提升
，但是有很多车主还是喜欢进口的外国车
。虽然国内生产汽车都是大多用的国外的进口零件，但是中国的汽车产量是排世界顶尖的 ，中国经过30年的改革，从一个落后的国家成为一个世界汽车制造第一的大国。

疫情导致工程施工延误的工期、费用是否可以索赔?

〖壹〗 、疫情导致的工程施工延误的工期可以索赔
，费用索赔需根据具体情况分担 。工期索赔 在建设工程领域，由于新型冠状病毒肺炎疫情的突然爆发且至今尚未找到行之有效的治疗手段 ，为了避免疫情扩散
，各省市采取措施限制农民工流动、推迟开复工日期，这些措施直接导致了施工单位的工期延误
。

〖贰〗
、承包人照管费用：因疫情导致停工 ，承包人需对现场材料、设备等进行照管
，由此产生的费用可向发包人索赔。工期延误导致的损失：若因疫情导致工期延误，且该延误对发包人造成了损失（如租金损失 、销售损失等） ，在合同有约定的情况下
，发包人可向承包人提出索赔 。

〖叁〗
、停工期间必须支付的工人工资由发包人承担根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第17条，因不可抗力（如疫情）导致工期延误并停工的 ，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。

〖肆〗、法律主观：因政府采取停工等防疫措施直接导致工期延误的
，施工企业应按照合同约定的方式及时通知建设单位
。因施工人员返岗延迟等疫情相关原因将导致工期延误的，施工企业应按照合同约定提出工期顺延申请 ，取得建设/监理单位签证。 《 民法典 》第一百八十条：因不可抗力不能履行民事义务的，不承担 民事责任 。